Исковое заявление за нарушение сроков выполнения работ (бытовой подряд)

В районный суд ________
Адрес:_________________
ИСТЕЦ:___________________
(Фамилия, И.О., адрес, тел.)
ОТВЕТЧИК:__________________
(наименование, адрес)
Цена иска: 175 000 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возмещении убытков и выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ

20 января 20___ года я заключил с ответчиком договор бытового подряда на выполнение
ремонтных работ в квартире по адресу______________________.
Объем, стоимость выполняемых работ и срок их выполнения установлены указанным договором.
Свои обязательства по договору я выполнил полностью, оплатив стоимость работ в раз­мере 75 000 рублей в кассу ответчика.
В срок, указанный в договоре (01 июня 20___ года), работы завершены не были, заверши­лись они лишь 14 октября 20__ года.
В связи с этим я понес убытки, в том числе дополнительные расходы по найму жилого помещения в период с 01 июня 20__ года по 30 октября 20__ года.
В соответствии с договором найма жилого помещения плата за жилое помещение состав­ляла 20 000 рублей в месяц.
Расходы по найму жилого помещения составили:
20 000 рублей х 5 месяцев = 100 000 рублей.
В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае наруше­ния установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каж­дый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы.
Неустойка за период с 01 июня 2008 года по 14 октября 2008 года составила более 100 % цены работ. В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма неустойки не может превышать общую цену заказа, поэтому в данном случае неустойка составляет полную стоимость работ в размере 75 000 рублей.
В соответствии с изложенным, руководствуясь гражданским законодательством, законо­дательством о защите прав потребителя, гражданско-процессуальным законодательством,

ПРОШУ:

Взыскать в мою пользу с ответчика Расходы по найму жилого помещения в размере 100 000 рублей;
Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере 75 000 рублей;
Рассмотреть вопрос о наложении на ответчика штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей".

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Копия искового заявления - на 1 л.;
Договор подряда от 20 января 2010 года - на 4 л.;
Платежные документы по договору подряда - на 2 л.;
Договор найма жилого помещения - на 2 л.;
Платежные документы по договору найма жилого помещения - на 5 л.;


Дата Подпись